Časové řízení výstavbových projektů
Time management of construction projects
Typ dokumentu
diplomová prácemaster thesis
Autor
Petr Kováčik
Vedoucí práce
Vondruška Michal
Oponent práce
Černoch Adam
Studijní obor
Projektový management a inženýringStudijní program
Stavební inženýrstvíInstituce přidělující hodnost
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvíPráva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
V rámci teoretické části práce je představena obor časového řízení výstavbových projektů. Je zde vysvětlena jeho problematiky a související pojmy. Velká pozornost je věnována časovému plánu výstavby neboli harmonogramu, způsoby jeho zobrazení, jeho druhy v průběhu realizace díla a odpovědnost za jeho zpracování. Práce dále nastiňuje smluvní přístup k časovému řízení v příkladech na zahraničních smluvních standardech. V závěru teoretické části práce je rozvinuta problematika časových nároků a na prodloužení smluvních lhůt a s ní souvisejících finančních nároků, tzv. claimů. Praktickou část této diplomové práce tvoří samostatný dokument, který udává standardy časového řízení výstavbových projektů. Především jsou zde uvedeny požadavky na podobu a předkládání harmonogramu a na předkládání claimů. V neposlední řadě tento dokument vysvětluje nezbytnost zobrazení kritické cesty a její roli v posuzování časových nároků. The theoretical part of the thesis presents time management of construction project as a part of project management field. The basic concepts and fields of interest are described. Great attention is paid to the project programme (schedule), its design, different types of programme during construction and the responsibility for drawing up the schedule. The thesis describes the approach of foreign construction contracts to time management. The topic of claim management in relation to time and costs is described in the end of the theoretical part. Practical part of the thesis is formed by a separate document which sets the standards of time management of construction projects. The requirements for the design and its submission are determined as well as requirements for submitting claims. Last but not least this document describes the importance of the critical path and its role in claim evalutation.
Kolekce
- Diplomové práce - 11126 [819]
Související záznamy
Zobrazují se záznamy příbuzné na základě názvu, autora a předmětu.
-
Facility management - optimalizace provozování systémů TZB
Autor: Emingr Lukáš; Vedoucí práce: Kabele Karel
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)Předmětem práce je optimalizace provozu technických zařízení budov. Na pojem optimalizace je možné nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu a optimalizovat je možné z mnoha různých hledisek. V této práci je pojem optimalizace ... -
Benchmarking z pohledu energetického managementu administrativních budov
Autor: Kácha Martin; Vedoucí práce: Macek Daniel; Oponent práce: Tatýrek Václav
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)Diplomová práce se zabývá porovnáním šesti administrativních budov z hlediska energetické náročnosti. V první části práce jsou popsány základní definice a pojmy z oblasti facility managementu a energetického managementu. ... -
Osobní management
Autor: Badma Saranov; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Šafránková Jana Marie
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)Cílem této práce je prozkoumat všeobecně doporučované zásady osobního managementu, posoudit jejich využitelnost na konkrétních případech a navrhnout zásady pro úspěšné definování cílů a priorit, plánování a organizování ...